单项选择题
1 建设工程竣工验收应当拥有的条件有。
①完成建设工程设计和合同约定的各项内容：
②有完整的技术档案和施工管理资料：
③有工程用的主要建筑材料、建筑构配件和设施的进场试验报告;
④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的水平合格文件;
⑤有施工单位签署的工程保修书：
⑥县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审察文件。
A.
①②③④⑤
B.
①②③④⑤⑥
C.
①③④⑤⑥
D.
①②④⑤⑥
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第二节内容，应选A项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
2 依据《标准施工招标文件》对不可抗力致使的后果，正确的说法是。
A.
永久工程导致的后果由承包人承担
B.
停工期间照管工程等的成本由承包人承担
C.
不可以按期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金
D.
发包人需要赶工的，赶工费由发包人承担
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选D项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
3 某承包企业承包一项工程，计划砌砖工程量1500m3，按预算定额规定，每立方米耗用空心砖510块.每块空心砖计划价格为0.15元。实质砌砖工程量达到1800m3，每立方米实耗空心砖500块，每块空心砖实质购入价格为0.12元。使用差额计算法剖析施工项目本钱，工程量的变动对本钱的影响额为元，材料单价变动对本钱的影响额为元。
A.
22950;27000
B.
22950;-27000
C.
22500;27540
D.
22500;-27540
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第四节内容，应选B项。
工程量的变动对本钱的影响额=×510×0.15=22500
材料单价变动对本钱的影响额=1800×500×=-27000
4 对工程项目进行事前本钱控制的要紧办法是。
A.
项目本钱剖析表法
B.
价值工程法
C.
工期一本钱同步剖析法
D.
挣值剖析法
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第四节内容，应选B项。
对工程项目进行事前本钱控制的要紧办法是价值工程法。
5 某工程互联网计划图中，D工作的紧后工作为E、F和G，其持续时间分别为6天、3天、2天、5天，D工作第8天开始，E、F和G工作均于第20天需要最迟完成，则D工作的最迟开始时间是。
A.
12天
B.
11天
C.
10天
D.
9天
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第五节内容，应选D项。
绘制互联网图如图8—1所示。
6 对于技术策略现金流量表，在技术策略运营期内，各年的总本钱成本构成中关于其他成本的说法错误的是。
A.
其他成本包含其他制造成本、其他管理成本和其他营业成本
B.
其他成本系指制造成本、管理成本和营业成本中分别扣除薪资及福利费、折旧费、摊销费、维修费未来的其余部分
C.
其他制造成本、其他管理成本和其他营业成本应计生活产总本钱成本的其他所有成本
D.
商品出口退税和减免税项目按规定不可以抵扣的进项税额不可以计入总本钱成本的其他成本
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第一节内容，应选D项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
7 根据索赔事件的性质分类，在施工中发现有地质断层引起的索赔是。
A.
工程变更索赔
B.
工程加速索赔
C.
意料之外风险和不可预见原因索赔
D.
工程延误索赔
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第四节内容，应选C项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
8 以工业产权、非专利技术作价出资的比率不能超越投资项目资本金的。
A.
10%
B.
20%
C.
30%
D.
40%
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第五章第一节内容，应选B项。
工业产权、非专利技术需要经过有资格的资产评估机构评估。
9 有关风险自留的说法，正确的是。
A.
非计划性风险自留是被动的、有意识的选择
B.
计划性风险自留是主动的、有意识的选择
C.
风险自留既能单独运用，也能与其他风险对策结合用
D.
在推行风险自留时.重大的项目风险需要进行工程保险
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第六节内容，应选B项。
风险应付策，应注意的是：
非计划性风险自留是被动的、非计划的选择。
风险自留不可以单独运用，而应与其他风险对策结合用。
在推行风险自留时，重大的项目风险进行了工程保险或推行了损失去控制制计划。
10 SPC进行ABS方法项目筹资时，其筹资风险与有关。
A.
项目的原始权益人
B.
项目资产现金收入和项目的原始权益人
C.
项目资产将来现金收入
D.
项目资产将来现金收入和项目的原始权益人
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第五章第二节内容，应选C项。
SPC进行ABS方法项目筹资时，其筹资风险仅与项目资产将来现金收入有
关.与项目的原始权益人无关。
11 依据《建设项目工程总承包合同》，发包人在承包人提交最后竣工结算资料的日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据争议和裁决的约定解决。
A.
30
B.
45
C.
60
D.
90
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选D项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
12 关于技术策略资本金的说法，错误的是。
A.
投资者可享有所有权
B.
项目法人承担利息和债务
C.
投资者可出售其出资
D.
项目法人不承担利息和债务
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第一节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
13 项目后评价的基本办法是。
A.
对比法
B.
有无对比法
C.
动态法
D.
剖析法
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据.《造价管理教程》第三章第一节内容，应选A项。
项目后评价的基本办法是对比法。项目后评价应从两个方面进行评价：效益后评价;过程后评价。
14 某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，分4段施工，甲施工过程的流水节拍是3周、5周、4周、5周，乙施工过程的流水节拍是4周、5周、3周、4周、丙施工过程的流水节拍是5周、3周、4周、3周，为了达成连续施工，甲、乙两施工过程间的流水步距应是。
A.
2周
B.
3周
C.
4周
D.
5周
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第四节内容，应选D项。
依据非步伐流水施工的特征：
第一，各施工过程流水节拍的累加数列为：
施工过程甲：3，8，12，17
施工过程乙：4，9，12，16
施工过程丙：5，8，12，15
最后。在差数列中取值求得流水步距：
甲与乙的流水步距：K=max[3，4，3，5，-16]=5
15 下列关于工程项目目的控制办法的表述中.不正确的是。
A.
S曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度
B.
通过鱼刺图和控制图可以发现工程项目水平问题产生缘由
C.
排列图是一种用来探寻影响工程水平主要原因的办法
D.
排列图法和控制图法分别是水平控制的静态和动态剖析办法
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第三节内容，应选B项。
通过鱼刺图可以发现工程项目水平问题产生缘由，但控制图不可以发现工程项目水平问题产生缘由。除此之外，排列图是一种用来探寻影响工程水平主要原因的办法，而排列图、鱼刺图、有关图等可以发现工程项目水平问题产生缘由。
16 依据《建设工程水平管理条例》，设计文件应当符合国家规定的设计深度需要，注明工程。
A.
用性质
B.
合理用年限
C.
合理用法
D.
用本钱
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第二节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
17 在直线职能制组织机构形式中，容易产生矛盾的是。
A.
职能部门与下一层次的实行部门
B.
职能部门与同层次的领导
C.
职能部门与下一层次的职能部门
D.
职能部门与指挥部门
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第二节内容，应选D项。
直线职能制组织机构形式，其优点是：集中领导、职责了解，有益于提升管理效率。其缺点是：各职能部门之间的横向联系差、信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。
18 在价值工程对象的选择时，当零部件不少，可以先用选出重点部件，再用强制确定法细选。
A.
ABC法、价值指数法
B.
原因剖析法、ABC法
C.
原因剖析法、价值指数法
D.
原因剖析法、百分比剖析法
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第三节内容，应选B项。
在价值工程对象的选择时，当零部件不少，可以先用ABC法、原因剖析法选出重点部件，再用强制确定法细选。
19 依据《建设工程水平管理条例》，设计单位在设计文件中使用的建筑材料、构配件和设施，应当注明规格、型号等技术标准，其水平需要需要符合标准。
A.
国家规定
B.
行业
C.
国家推荐
D.
企业
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第二节内容，应选A项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
20 依据《标准施工招标文件》，关于争议的解决，说法错误的是。
A.
在提请争议评审前或过程中，发包人和承包人均可一同友好协商解决
B.
在争议评审期间，争议双方暂按争议评审组的确定实行
C.
若友好协商解决不成，可在专用合同条约中约定一种方法解决
D.
发包人承包人同意评审建议后.由监理人拟定实行协议
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选B项。，
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
21 在做成本偏差剖析时，对偏差产生是什么原因进行剖析，投资规划不当是。
A.
客观缘由
B.
施工缘由
C.
建设单位缘由
D.
设计缘由
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第四节内容，应选C项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会
22 依据国内《注册造价工程师管理方法》，造价工程师的执业范围包含。
A.
工程投资估算的审批
B.
项目经济评价参数的编制
C.
工程结算和竣工决算的审核
D.
工程经济纠纷的裁定
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第一章第三节内容，应选C项。
区别审批、裁定、审核的内涵，其中，审批是由政府行政管理部门行使的权力。
23 初期设立的新设法人项目资本金筹备形式不包含。
A.
股票私募
B.
发行债券
C.
公开募集
D.
合资合作
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第五章第一节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
24 依据《合同法》的规定，下列情形中，不是合同终止的是。
A.
债务已经根据约定履行
B.
债务人依法将标的物提存
C.
涉及第三人利益的债权债务同归一人
D.
债务相互抵消
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第一节内容，应选C项。
除涉及第三人利益的外，债权债务同归一人是合同终止。合同终止的情形有：债务已经根据约定履行;债务人依法将标的物提存;债权债务同归一人;债务相互抵消，与债权人免除债务、合同解除、法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
25 下列有关重点工作和重点线路的说法中，正确的是。
A.
在双代号网路计划中，在重点线路上没虚工作存在
B.
在双代号网路计划中。重点工作两端的节点肯定是重点节点
C.
在双代号网路计划中.两端为重点节点的工作肯定是重点工作
D.
在双代号网路计划中，由重点节点组成的线路肯定是重点线路
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第五节内容，应选B项。
双代号互联网计划，应注意的是：
在双代号网路计划中，在重点线路上可能有虚工作存在。
在双代号网路计划中，两端为重点节点的工作可能不是重点工作。
在双代号网路计划中，由重点节点组成的线路可能不是重点线路。
26 标的物提存后，其毁损、灭失的风险和提存成本由负担;提存期间，标的物的孳息归所有。
A.
债权人;债权人
B.
债务人;债务人
C.
债权人：债务人
D.
债务人;债权人
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第一节内容，应选A项。
债务人依据将标的物提存，是合同终止的情形之一。当标的物不适于提存或者提存成本过高的，债务人可以依据拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。
27 敏锐性剖析的指标应与一致，这是由于敏锐性剖析是在的基础上进行的。
A.
确定性经济评价指标;确定性经济剖析
B.
确定性经济评价指标;不确定性经济剖析
C.
不确定性经济评价指标;确定性经济剖析
D.
不确定性经济评价指标：不确定性经济剖析
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第二节内容，应选A项。
敏锐性剖析的指标应与确定性经济评价指标一致，这是由于敏锐性剖析是在确定性经济剖析的基础上进行的。
28 在价值工程活动中，各级子功能的量化办法有。
A.
技术测定法和统计剖析法
B.
类比剖析法和加权平均法
C.
理论计算法和价值指数法
D.
德尔菲法和回归剖析法
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第三节内容，应选A项。
在价值工程活动中，各级子功能的量化办法有：技术测定法、统计剖析法、理论计算法、类比剖析法、德尔菲法。
29 在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是。
A.
强矩阵制
B.
中矩阵制
C.
弱矩阵制
D.
中矩阵制、弱矩阵制
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第二节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
30 技术策略建成后形成的固定资产原值可用于计算。
A.
摊销费
B.
折旧费
C.
维修费
D.
管理费
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第一节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
31 若一个工程项目总价格确定。通过调整内部每个项目的价格，以期得到更理想的效益，这种投标价格方案是。
A.
可供选择的项目的价格
B.
多策略价格法
C.
增加建议策略
D.
不平衡价格法
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选D项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
32 在经济成本与效益货币化过程中，用于估算其经济价值的价格叫作。
A.
机会本钱
B.
影子价格
C.
影子薪资
D.
影子汇率
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第一节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》重新撰写内容，注意学会。
33 某机械加工商品生产线的设计策略有4个，按寿命周期本钱估算得到系统效率与成本，见表9—2。该4个设计策略中成本效率的是。
表9—2系统效率与成本表
2025造价工程师《造价管理》基础试题及答案2
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第四节内容，应选B项。
依据成本效率的计算公式，各策略的成本效率值为：
A策略：CE=6000/=2.143
B策略：CE=6000/=2.222
C策略：CE=7200/=2.182
D策略：CE=8000/=2.162
所以应选B策略。
34 与建筑工程所有险相比，安装工程所有险的特征，不正确的说法是。
A.
安装工程所有险的保险标的从存放在工地起，保险人承担全部货价的风险
B.
试车、考核和保证阶段安装工程所有险的风险，其试车期的保费占整个工期保费的1/3左右
C.
安装工程所有险的风险大，保险费率高于建筑工程所有险
D.
安装工程所有险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第五章第三节内容，应选D项。
安装工程所有险承担的风险主要为人为事故损失，而建筑工程所有险承担的风险主如果自然灾害。
35 合同撤销权的行使应由。
A.
人民法院
B.
仲裁机构
C.
人民法院或者仲裁机构
D.
撤销权人
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第一节内容，应选D项。
合同撤销权的行使应由撤销权人，并应向人民法院或者仲裁机构倡导该项权利。
除此之外，当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不能撤销。
36 下列状况中，承诺有效的是。
A.
承诺对要约的内容作了实质性变更
B.
撤回承诺的公告与承诺同时到达要约人
C.
受要约人超越承诺期限发出承诺
D.
承诺被延误，要约人未准时公告受要约人
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第一节内容，应选D项。
应注意的是：
承诺对要约的内容作了实质性变更，为新要约。
撤回承诺的公告与承诺同时到达要约人，则承诺撤回，承诺无效。
受要约人超越承诺期限发出承诺，除要约人准时公告受要约人该承诺有效的以外，为新要约。
除此之外，承诺被延误，是指受要约人在承诺期限内发出的，因其他缘由承诺到达要约人时超越承诺期限;而逾期承诺，是指受要约人超越承诺期限发出的承诺。
37 为了有效地控制建设工程造价。造价工程师可采取的经济手段是。
A.
看重工程设计多策略比选
B.
严格审察监督初步设计
C.
动态地比较造价的计划值与实质值
D.
明确造价控制者及其任务
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第一章第二节内容，应选C项。
区别控制工程造价的组织手段、技术手段、经济手段各自的内容。
38 依据《建设工程施工专业分包合同》，承包人应在确认计量结果后天内，按专用条约约定的时间和方法向分包人支付工程进度款。
A.
7
B.
10
C.
14
D.
21
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
39 有关等步伐流水施工的特点的说法，正确的是。
A.
相邻施工过程的流水步距相等，且大于流水节拍
B.
所有施工过程在每个施工段上的流水节拍相等，但流水步距不等
C.
专业施工队数大于或者等于施工段数
D.
各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没空闲时间
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第四节内容，应选D项。
等步伐流水施工的特点是：
所有施工过程在每个施工段上的流水节拍相等。
相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。
专业施工队数等于施工过程数。
各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没空闲时间。
40 依据国内现行规定，下列关于建设项目按项目规模分类的说法中，正确的是。
A.
生产单一商品的项目按投资总额划分
B.
生产多种商品的项目可按其主要商品的设计生产能力划分，也可按投资额划分
C.
国家重点建设工程的项目按大、中型项目管理
D.
更新改造项目可依据投资额划分.也可按生产能力划分
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第一节内容，应选C项。
应注意的是：
生产单一商品的项目按商品的设计生产能力划分。
生产多种商品的项目可按其主要商品的设计生产能力划分。
更新改造项目只依据投资额划分。
41 施工承包单位风险最小的合同计价方法是。
A.
总价合同
B.
百分比酬金合同
C.
单价合同
D.
目的本钱加奖罚合同
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
42 依据《招标投标法》，依法需要进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起内，向有关行政监督部门提交招标投标状况的书面报告。
A.
7日
B.
15日
C.
20日
D.
28日
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第三节内容，应选B项。
依据《招标投标法》，依法需要进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标状况的书面报告。
43 依据《合同法》的规定，下列情形中，是合同解除条件的是。
A.
当事人一方的法人终止
B.
当事人一方的法人代表变更
C.
当事人一方发生合并、分立
D.
因不可抗力导致合同不可以履行
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第一节内容，应选D项。
合同解除的条件可以分为：约定解除和法定解除。因不可抗力导致合同不可以
履行，是法定解除条件。
44 有关建设工程静态投资与动态投资的表述，正确的是。
A.
静态投资中包含设施购置费、有关税费等
B.
动态投资中包含建设期贷款利息、基本预备费等
C.
动态投资包含静态投资，静态投资是动态投资的计算基础
D.
静态投资是动态投资中次要的组成部分
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第一章第一节内容，应选C项。
应注意的是：
静态投资中不包含有关税费。
动态投资中不包含基本预备费。
静态投资是动态投资中非常重要的组成部分。
45 已知A、B四个可供选择的策略，折现率为15%，各策略的净现金流量如表10—1所示，并已知=6.1446，=5.0188，=4.1925。依据增量投资内部收益率法，按直线内插法计算增量投资内部收益率，则有。
表10—1各策略的净现金流量表
2025造价工程师《造价管理》基础试题及答案2
A.
△IRR=17.14%，应选A策略
B.
△IRR=17.14%，应选B策略
C.
△IRR=17.86%，应选A策略
D.
△IRR=17.86%，应选B策略
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第二节内容，应选C项。
依据增量投资内部收益率法：
[-10000-]+：0
解之得：=4.5455
已知=5.0188，=4.1925，按直线内插法：
人工智能RR=15%+×/=17.863%>15%
所以应选投资大的8策略。
46 依据《建设工程施工专业分包合同》，其合同文件的优先讲解顺序是。
①中标公告书;②分包人的投标函;③合同协议书;④合同专用条约;⑤合同通用条约：⑥除总包合同价款以外的总包合同文件
A.
③①②④⑤⑥
B.
③①②⑥④⑤
C.
③②①④⑤⑥
D.
③②①⑥④⑤
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第三节内容，应选B项。
该要点是《造价管理教程》新增加内容，注意学会。
47 以功能要紧程序作为选择价值工程对象的一种剖析办法是。
A.
原因剖析法
B.
强制确定法
C.
价值指数法
D.
百分比剖析法
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第三节内容，应选B项。
以功能要紧程度作为选择价值工程对象的一种剖析办法是强制确定法。应注意的是，强制确定法也可应用于功能评价、策略评价。
48 某技术策略建设投资为1300万元，该技术策略经营期18年，经营期每年总本钱成本为300万元，折旧费和摊销费占总本钱成本的20%，若直接将总本钱成本列入技术策略投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计。
A.
300万元
B.
600万元
C.
1080万元
D.
1300万元
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第六章第一节内容，应选C项。
在技术策略投资现金流量表中，建设投资已按其发生的时间作为一次性支出被计人现金流出，如再将折旧费和摊销费随总本钱成本计入现金流出，就会导致现金流出的重复计算。因此重复计量恰好为折旧费和摊销费的合计，即300×18×20%=1080万元。
49 下列有关项目盈亏平衡剖析的特征的说法中，正确的是。
A.
可以度量项目风险的大小
B.
盈亏平衡点越低，项目抗风险越弱
C.
可以揭示产生项目风险的根源
D.
盈亏平衡点越高.适应市场变化的能力越强
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第二节内容，应选A项。
项目盈亏平衡剖析的特征有：
可以度量项目风险的大小。
盈亏平衡点越低，项目抗风险越强，适应市场变化的能力越强。
盈亏平衡剖析的缺点是：不可以揭示产生项目风险的根源。
50 已知A、B、C.D四个可供选择的策略，基准投资收益率为15%，各策略的净现金流量如表9—1所示。依据年折算成本法应选择。
表9—1各策略的净现金流量表
2025造价工程师《造价管理》基础试题及答案2
A.
A策略
B.
B策略
C.
C策略
D.
D策略
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第二节内容，应选C项。
依据年折算成本法的计算式：
A策略的年折算成本=-5000×15%-400=-1150
B策略的年折算成本=-40000×15%-500=-1100
C策略的年折算成本=-4500×15%-410=-1085
D策略的年折算成本=-6000×15%-210=-1110
所以应选C策略。
51 下列有关非步伐流水施工的特征的说法，不正确的是。
A.
各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
B.
施工段之间可能有间隙时间
C.
相邻施工过程的流水步距不尽相等
D.
专业工作队数等于施工过程数
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第四节内容，应选B项。
施工段之间可能有"空闲时间"与"间隙时间"是不一样的定义。非步伐流水施工的特征是：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等：相邻施工过程的流水步距不尽相等;专业工作队数等于施工过程数;施工段之间可能有空闲时间。
52 依据《招标投标法》关于招标代理的下列表述中，正确的是。
A.
招标人不能自行选择招标代理机构，需要由有关行政主管部门指定
B.
招标人若要委托招标代理机构，需要经过有关行政主管部门批准
C.
假如委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的所有事情
D.
招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事情
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第二章第三节内容，应选D项。
区别招标代理机构与评标委员会的职责。
53 某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8%。若运营期第3年至6年每年年末等额还款500万元，到运营期第8年年末全部还清贷款本息和，则还需偿还贷款本息和万元。
A.
1522.5
B.
1530.0
C.
1536.2
D.
1542.7
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第一节内容，应选B项。
绘制现金流量图如图8—2所示，等额系列还款发生在年末。
2025造价工程师《造价管理》基础试题及答案2
贷款在运营期第8年年末的本利和=1000 ×10+1000×9=4157.9296
运营期第3年至第6年每年末等额还款额在运营期第8年年末的终值为F：
F=A=500×[4-1]/8%×2
=2253.056 ×2=2627.9645
运营期第8年年末应还款本息和=4157.9296-2627.9645=1529.97
54 在选择价值工程对象的办法中，通过剖析某种资源对企业的某个技术经济指标的影响程度大小的办法是。
A.
强制确定法
B.
价值指数法
C.
原因剖析法
D.
百分比剖析法
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第三节内容，应选D项。
在选择价值工程对象的办法中，通过剖析某种资源对企业的某个技术经济指标的影响程度大小的办法是百分比剖析法。
55 有关工程造价管理的组织系统的职责，正确的说法是。
A.
国务院建设主管部门造价管理机构的职责是审核国家投资工程的标的、结算
B.
国务院水利主管部门造价管理机构的职责是组织拟定全国统一经济定额
C.
省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是拟定计费标准和计价规范
D.
全国性造价管理协会与地方性造价管理协会是平等、协商、指导的关系
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第一章第二节内容，应选D项。
应注意的是：
国务院建设主管部门造价管理机构的职责不包含审核国家投资工程的标的、结算，而是省、自治区、直辖市工程造价管理部门审核国家投资工程的标的、结算等。
国务院建设主管部门造价管理机构的职责是组织拟定全国统一经济定额，而水利主管部门造价管理机构的职责是修订、编制和讲解水利的工程建设标准定额。
省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是修编、讲解当地定额、计费标准和计价规范。
56 某投资策略建设期为2年，建设期内每年年初投资300万元，运营期每年年末净收益为200万元。若基准收益率为12%，运营期为10年，残值为250万元，并且已知=5.650，则该投资策略的净现值和静态投资收购期分别为。
A.
397.15万元和5.00年
B.
397.15万元和4.00年
C.
332.98万元和5.00年
D.
332.98万元和4.00年
参考答案：A
参考分析：
正确答案是A。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第二节内容，应选A项。
绘制现金流量图如图7—3所示。
2025造价工程师《造价管理》基础试题及答案2
净现值=-300-300×1+200×-2+250×-12
=-300-267.857+200×5.650×0.7972+250×0.2567=397.15
静态投资收购期=项目总投资/每年的净收益+2=/200+2=5.00
57 某企业于年初向银行借款1000万元，其年有效利率为12%，若按月复利计息，则该年第3季度末借款总的利息为万元。
A.
86.23
B.
88.72
C.
89.12
D.
85.42
参考答案：B
参考分析：
正确答案是B。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第一节内容，应选B项。
依据年有效利率计算公式：
12-1=12-1=12%
解之得：i=0.9489%
第3季度末借款总的利息=1000×[9-1]=88.715
58 依据国内《注册造价工程师管理方法》，注册造价工程师的义务是。
A.
发起设立工程造价咨询企业
B.
依法独立实行工程造价业务
C.
用注册造价工程师名字
D.
实行工程计价标准和办法
参考答案：D
参考分析：
正确答案是D。解答如下：
依据《造价管理教程》第一章第三节中"2、造价工程师的执业资格考试、注册和执业执业和继续教育"，应选D项。
区别注册造价工程的权利和义务的内容。
59 下列关于对不一样的投资项目进行敏锐性剖析和风险剖析的说法，正确的是。
A.
应选择敏锐程度大，净现值不小于零的累计概率越大的项目
B.
应选择敏锐程度大，净现值不小于零的累计概率越小的项目
C.
应选择敏锐程度小.净现值不小于零的累计概率越大的项目
D.
应选择敏锐程度小.净现值不小于零的累计概率越小的项目
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第四章第二节内容，应选C项。
对于不一样的投资项目进行敏锐性剖析和风险剖析的，应选择敏锐程度小，净现值不小于零的累计概率越大的项目。这是由于：敏锐程度小，项目承受风险能力强;净现值不小于零的累计概率越大，项目的风险越小。
60 建设工程项目使用Partnering模式的特征，不正确的说法是。
A.
Partnering模式强调信息的开放性
B.
Partnering模式的参与各方出于自愿
C.
Partnering模式的重点原因是资源共享和风险分担
D.
Partnering模式不可以独立于其他模式而存在
参考答案：C
参考分析：
正确答案是C。解答如下：
依据《造价管理教程》第三章第二节内容，应选C项。
建设工程项目使用Partnering模式的特征如下：
参与各方出于自愿。
高层管理的参与，风险分担，共享资源。
Partnering协议不是法律意义上的合同。
信息的开放性，即资源共享。
不可以独立于其他模式而存在。
