监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及参考答案一
1、判断题
1、若工程师进行合同规定以外的检查工作，导致工程中止，承包商均有权索赔。
A、是
B、否
2、应当先履行债务的当事人，只须发现他们经营情况紧急恶化，就能行使不安抗辩权。
A、是
B、否
3、建设单位应依据承包单位的投标价格与承包单位协商确定中标价格
A、是
B、否
4、保留金待竣工验收合格后发还。
A、是
B、否
5、当递交终报表之后，承包商依据合同进行索赔的权力终止了
A、是
B、否
6、若投标人的价格明显低于标底15％，且不可以证明能按规定的水平标准和工期完成招标工程的，则该价格作废标处置。
A、是
B、否
7、出售是是合同主体的变更。
A、是
B、否
8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再拥有法律效率来源：学易网
A、是
B、否
9、对格式条约有两种以上讲解的，应当作出不利于提供格式条约一方的讲解。
A、是
B、否
10、在评标过程中，将价格外的其他原因折算为货币价值，并加减到承包商的价格中，这是评标价法评标
A、是
B、否
11、《公路工程施工监理合同范文》规定业主经与监理单位协商后方可需要监理单位更换不称职的监理职员
A、是
B、否
12、工程量清单中有标价的单价或总额包含了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
A、是
B、否
13、保证合同的当事人是债权人和保证人
A、是
B、否
14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再拥有法律效率
A、是
B、否
15、《合同法》规定：承揽合同中没规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
A、是
B、否
16、依据“担保法‘的规定，医院、学校不可以作为保证合同的担保人
A、是
B、否
17、招标是要约，投标是。
A、是
B、否
18、出售是是合同主体的变更。
A、是
B、否
19、代理不合法的合同是无效合同。
A、是
B、否
20、业主指定的分包商，在施工中遭到非自己应承担责任缘由事件的干扰而遭到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告
A、是来源：学易网
B、否
2、单项选择题
1、施工合同发包人投保“建设工程所有险”的目的是为了。
A、防止风险
B、克服风险
C、转移风险
D、控制风险
2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展状况，有权发布中止施工指令。是的中止施工，承包商可能得到补偿。
A、合同中有规定
B、因为不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全来源：学易网
D、现场气候条件以外的外面条件或者障碍致使
3、施工过程中，假如承包人提出需要用专利技术经工程师批准后，应由（ ）。
A、承包人办理申报手续，发包人承担成本
B、承包人办理申报手续，承包人承担成本
C、发包人办理申报手续，承包人承担成本
D、发包人办理申报手续，发包人承担成本
4、不是委托监理合同监理人义务的是。
A、工程建设外部协调工作
B、按合同约定派驻监理职员
C、不泄露委托人申明的秘密
D、运用合理技能认真勤奋地工作
5、工程师有权处置的索赔是承包商。
A、依据合同条约提出的索赔
B、依据法律法规提出的索赔
C、提出的道义索赔
D、提出的缺少证据索赔
6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，因为非承包商缘由影响不可以进行竣工试验，工程师应确定为。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验断定是不是竣工
D、经竣工试验后断定是不是合格
7、承包人的施工水平未达到合同需要，工程师发布暂时停工公告，承包人按工程师指示修复缺点后，发出复工公告，工程师在48小时内未作回话，承包人。
A、继续后续工作的施工
B、向发包人请示复工
C、向工程师第三请示复工
D、向发包人发出解除合同公告
8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应第一将我们的需要。
A、公告他们并与他协商
B、提交监理工程师请他作出决定
C、自己提交仲裁
D、直截提请诉讼
9、施工合同的合同工期是断定承包人提前或延误竣工的规范。国内施工合同范文规定订立合同时约定的合同工期定义应为，从的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中
B、合同签字日起按招标文件中需要
C、合同约定的开工日起按投标文件中
D、合同约定的开工日起按招标文件中需要
10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。
A、债权与债务
B、代理与被代理
C、法人与自然人
D、权利与义务
11、发包人经原设计人书面赞同后，可委托其他设计单位修改，（ ）对修改后的设计文件负责。
A、发包人
B、原设计人
C、修改单位
D、承包人
12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人因为项目建设资金的筹备发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的公告。根据设计范文的规定，设计人应。
A、没收全部定金补偿损失
B、需要发包人支付双倍的定金
C、需要发包人补偿实质发生的损失
D、需要发包人付给合同约定设计成本的50%
13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且出货数目多于合同约定的尾差，（）。
A、采购方不可以拒绝提货，多交货的保管成本应由采购方承担
B、采购方不可以拒绝提货，多交货的保管成本应由供货方承担
C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管成本应由采购方承担
D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管成本应由供货方承担
14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不同时，应以为准。
A、现场考察时招标人口头讲解
B、招标文件规定
C、书面回函解答
D、仲裁机构裁定
15、当合同履行过程中发现，对给付货币地址，合同中没明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在履行。
A、支付货币一方所在地
B、同意货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币用地
16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主导致损失，对此事件。
A、承包商承担部分责任
B、业主可需要承包商承担全部责任
C、假如承包商没向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D、应由指定分包商承担全部责任
17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师之后，退还承包商合同约定的全部保留金。
A、签发工程移交证书
B、签发解除缺点责任证书
C、签发分部工程移交证书
D、退还履约保函
18、承包人因自己缘由实质施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序致使施工本钱的增加和效率减少，此时，承包人（）。
A、有权需要赔偿
B、只能获得增加本钱的肯定比率的赔偿
C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D、无权需要赔偿
19、合同生效后，当事人发现合同对出货不动产的履行地址的约定是不清楚的，后应当使用确定。
A、补充协议来源：学易网
B、合同有关条约
C、买卖习惯
D、在不动产所在地履行
20、需要以第三方财产提供担保的方法是担保。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、定金
21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指的日期。
A、提交履约保函的日期
B、递交投标书截止的日期
C、递交投标书截止近日28天的日期
D、签署协议书的日期
22、依据施工合同示范本本通用条约，在施工合同履行中，假如发包人不按时支付预付款，承包人可以。
A、立即发出解除合同公告
B、立即停工并发出公告需要支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出公告需要支付预付款，如仍不可以获得预付款，则在发出公告7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出公告需要支付预付款，如仍不可以获得预付款，则在发出公告之日起停止施工
23、因发包人是什么原因需要解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ ）。
A、不退定金
B、按设计费一半支付
C、按全部设计费支付
D、不支付设计费
24、施工合同的履约保函有效期自止。
A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时
B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日
C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日
D、提交履约保函之日起，到工程出货用之日
25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是。
A、违约方抵押的财产
B、违约方合同外的财产
C、违约方合同内的财产
D、违约方所拥有些财产
26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方法是。
A、定金来源：学易网
B、留置
C、抵押
D、质押
27、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标公告书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
28、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包含。
A、委托人选定的水平测试机构试验数据错误
B、因非监理人缘由的事由使监理人遭到损失
C、委托人向监理人提出赔偿需要不可以成立
D、监理人的过失致使合同终止来源：学易网
29、监理合同在履行过程中，因为非监理方是什么原因致使双方在"212程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为。
A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C、从合同签字之日起至实质完成全部预定监理业务之日止
D、从实质开始监理业务之日起至实质完成全部预定监理业务之日止
30、因为业主提供的设计图纸错误致使分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商。
A、因不是我们的缘由拒绝索赔需要
B、觉得索赔成立，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以我们的名义向工程师提交索赔公告
D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告
31、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同。
A、自然终止
B、归于无效
C、仍然有效
D、可以撤销
32、FIDIC施工合同条件规定的保留金是。
A、业主合同内的暂列金
B、承包商应出货的定金
C、业主应出货的定金
D、承包商应得的工程款
33、业主与承包商的关系是。
A、购销合同关系
B、经济委托关系
C、法律上的平等关系
D、委托与被委托的关系
34、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是。
A、委托人拒付支付公告中监理人需要的附加工作酬金
B、中止实行监理业务超越3个月
C、委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
D、委托人未能为监理人提供必需的工程资料
35、世行贷款公路项目主要使用。
A、单价合同
B、总价合同
C、本钱加酬金合同
D、设计施工总承包合同
36、监理合同在履行过程中，因为非监理方是什么原因致使双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为。
A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C、从合同签字之日起至实质完成全部预定监理业务之日止
D、从实质开始监理业务之日起至实质完成全部预定监理业务之日止
37、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时他们有权。
A、撤回合同
B、撤销合同
C、解除合同
D、暂停履行义务
38、施工合同文本规定，承包人有权。
A、自主决定分包所承包的部分工程
B、自主决定分包和出售所承担的工程
C、经发包人赞同转包所承担的工程
D、经发包人赞同分包所承担的部分工程
39、可以引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是。
A、法律关系主体
B、法律事实
C、法律关系客体
D、法律关系内容
40、委托监理合同的通用条件是（ ）。
A、标准条件
B、修改条件
C、专用条件
D、补充条件
41、可以引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象是。
A、法律关系主体
B、法律事实
C、法律关系客体
D、法律关系内容
42、当承包商部分的施工水平未达到合同规定的需要时，监理工程师。
A、不承担责任
B、承担连带责任
C、承担全部责任
D、赞同扣除少量的酬金
43、施工合同的总纲性文件是（ ）。
A、协议书来源：学易网
B、通用条约
C、专用条约
D、附加条约
44、定标签订合同时，应付作为中标的合同价。
A、评标价
B、标底价
C、修正后的标底价
D、投标价
45、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是。来源：学易网
A、市场行为
B、企业行为
C、正当角逐行为
D、不正当角逐行为
46、业主的索赔主要依据（ ）提出。
A、施工水平缺点
B、设计变更
C、工程量降低
D、施工进度计划修改
47、监理招标的宗旨是对监理单位的选择。
A、能力
B、职员
C、设施
D、价格
48、施工合同当事人，在合同中未选择协议管辖，合同发生纠纷后，承包人应当向人民法院起诉。
A、工程所在地
B、施工企业所在地
C、合同签订地
D、建设单位所在地
49、监理人推行监督控制权时，征得委托人赞同，可以发布的指令不包含（ ）。
A、开工令
B、停工令
C、复工令
D、验收令
50、一个合同被法院确觉得可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各遭到了2万元的经济损失。法院断定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为。
A、各自承担我们的损失
B、甲方赔偿乙方1万元损失
C、甲方赔偿乙方2万元损失
D、甲方赔偿乙方4万元损失
51、施工合同示范本本通用条约规定，承包人对的保修期限应为5年。
A、地基基础工程
B、屋面防水工程
C、设施安装工程
D、排水管道工程
52、材料采购的交货检验，数目验收的办法是。
A、经验辨别法
B、理论换算法
C、物理试验法
D、化学实验法
53、下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ ）。
A、承包人的职员伤亡由发包人负责来源：学易网
B、工程修复成本由发包人承担
C、承包人的停工损失由承包人承担
D、发包人的职员伤亡由发包人负责
54、关于无效合同，下列说法错误的是（ ）。
A、违反了法律规定的条件
B、自订立起就没法律效力
C、不遭到法律保护
D、自宣布无效之日起无效
55、在下列各种合同中，通常情况下的合同有效。
A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认
B、无代理权人订立，被代理人未作表示
C、法定代表人越权订立，相对人不了解其超越权限
D、无处分权人处分别人财产订立，未经权利人追认
56、依据施工合同示范本本通用条约，在施工合同履行中，假如发包人不按时支付预付款，承包人可以。
A、立即发出解除合同公告
B、立即停工并发出公告需要支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出公告需要支付预付款，如仍不可以获得预付款，则在发出公告7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出公告需要支付预付款，如仍不可以获得预付款，则在发出公告之日起停止施工
57、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到后21天内，退还承包商履约保函。
A、终支付证书
B、接收证书
C、履约证书副本
D、付款证书
58、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同。
A、退还发包人已付的定金来源：学易网
B、退还发包人已付的设计费
C、不退还发包人已付的定金
D、不退还发包人已付的设计费
59、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为。
A、从投保之日到终结算日
B、从投保之日到工程竣工移交之日
C、从现场开始工作到工程竣工移交之日
D、从现场开始工作到解除缺点责任期结束
60、在施工合同中，工期可以顺延的根本缘由在于（ ）。
A、是承包人应承担的风险
B、是工程师应承担的风险
C、是发包人应承担的风险
D、处于重点线路，影响总工期
61、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产离别出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下建议，其中正确的是（）。
A、应当由A公司承担清偿责任
B、应当由B公司承担清偿责任
C、应当由A公司和B公司承担连带责任
D、A公司和B公司均不再承担清偿责任
62、监理单位出现失职行为，根据监理合同规定，委托人可。
A、发出暂停合同公告，令监理合同即行停止
B、发出未履行义务公告后在第21天单方终止合同
C、发出未履行义务公告后21天内未能得到认可回话，进一步发出终止合同公告，在该终止合同公告发出后的第35天，监理合同即行终止
D、第一发出未履行义务公告，21天内未能得到认可回话后，在第一个公告发出35天内发出终止合同公告，监理合同即行终止
63、工程项目不允许采取的招标方法是
A、公开招标来源：学易网
B、邀请招标
C、议标
D、角逐性招标
64、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营情况紧急恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使。
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行抗辩权
D、不安抗辩权
65、关于工程量计量，正确的处置办法是。
A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B、工程师接到承包人的报告后，应公告承包人一同计量
C、若工程师未公告承包人参加的单方计量的结果也有效
D、承包人实质完成的所有工程量均应在计量的范围内
66、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是。
A、委托监理合同
B、可研报告
C、工程设计合同
D、设计招标文件
67、设计合同示范本本规定，发包人逾期支付设计费以上时，设计人可中止下阶段工作，并公告发包人。
A、15天
B、30天
C、60天
D、120天
68、订立合同过程中，是要约。
A、招标公告
B、投标书
C、寄送的价目表
D、招股说明书
69、招标人在中标公告书中写明的中标合同价应是。
A、初步设计编制的概算价
B、施工图设计编制的预算价
C、投标书中标明的价格
D、评标委员会算出的评标价
70、工程师对索赔处置的决定（ ）。
A、是终局性的，具备强制约束力
B、不是终局性的，不具备强制约束力
C、是终局性的，不具备强制约束力
D、不是终局性的，具备强制约束力
71、设计合同履行过程中，是设计人的责任。
A、确定设计参数取值来源：学易网
B、组织对设计成就鉴别
C、办理文件的审批手续
D、为现场的设计职员提供工作条件
72、根据《建设工程委托监理合同》规定，实行监理业务过程中不违反监理职员应遵守的职业道德。
A、向别的人泄露委托人申明的秘密
B、从承包方获得提前工期奖金
C、帮助承包人健全施工组织设计
D、鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
73、工程建设施工因为设计方面是什么原因导致水平缺点，由施工单位负责修理，其成本。
A、由施工单位直接向设计单位索赔
B、由设计单位全额承担
C、由建设单位全额承担
D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责
74、承包商对工程师变更工程的估价不认可，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处置决定后，承包商对结果仍不认可。根据施工合同条件的规定，承包商。
A、需要同意裁决委员会的决定
B、可以将争议提交业主做决定
C、可以提交仲裁机构做决定
D、可以第三提交工程师做决定
75、在FIDIC合同条件中，是承包商应承担的风险。
A、施工遇见图纸上未标明的地下构筑物
B、社会*致使施工中止
C、专用条约内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化
D、施工过程中当地税费的增长
76、工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认同，但重新检验证明水平未达到合同标准。则发生的成本和延误的工期应。
A、全部由业主承担
B、全部由承包人承担
C、给承包人工期顺延
D、给承包人成本补偿
77、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由承担。
A、乙项目经理
B、甲施工企业
C、建设单位
D、具体施工职员
78、设施安装完毕进行试车检验的结果表明，因为工程设计缘由未能满足验收需要。承包人依据工程师的指示根据修改后的设计将设施拆除、修正施工并重新安装。根据合同责任应。
A、追加合同价款但工期不予顺延
B、由承包人承担成本和工期的损失
C、追加合同价款并相应顺延合同工期
D、工期相应顺延但不补偿承包人的成本
79、施工的竣工验收应当由负责组织。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、监理单位
80、争端裁决委员会的酬金由（ ）负担。
A、承包商
B、业主与承包商
C、业主
D、指定分包商
81、下列又称为不安抗辩权的是（ ）。
A、同时履行抗辩权
B、先履行抗辩权
C、后履行抗辩权
D、不履行抗辩权
82、设计开工的标志是（ ）。
A、合同签字盖章
B、合同规定开工期限
C、签字后第三天
D、收到定金
83、施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人赞同后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由负责。
A、发包人
B、其他设计人
C、原设计人
D、监理工程师
84、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人一同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现因为钢窗水平缘由出现较大变形，需要承包人拆除，则此水平事故。
A、所需成本和延误工期由承包人负责
B、所需成本和延误工期由发包人负责
C、所需成本给予补偿，延误工期由承包人负责
D、延误工期应予顺延，成本由承包人承担
85、招标人没明确地将定标的权利授与评标委员会时，应由决定中标人。
A、招标人
B、评标委员会
C、招标代理机构
D、建设行政主管部门
86、专用条件是对通用条件的（ ）。
A、补充
B、修改
C、补充和修改
D、讲解说明
87、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包含。
A、委托人选定的水平测试机构试验数据错误
B、因非监理人缘由的事由使监理人遭到损失
C、委托人向监理人提出赔偿需要不可以成立
D、监理人的过失致使合同终止
88、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。
A、债权与债务
B、代理与被代理
C、法人与自然人
D、权利与义务
89、监理合同在履行过程中，因为非监理方是什么原因致使双方在"212程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为。来源：学易网
A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C、从合同签字之日起至实质完成全部预定监理业务之日止
D、从实质开始监理业务之日起至实质完成全部预定监理业务之日止
90、当合同履行过程中发现，对给付货币地址，合同中没明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在履行。
A、支付货币一方所在地
B、同意货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币用地
91、当事人以土地用权抵押的，抵押合同自之日起生效。
A、签订
B、登记
C、履行
D、主合同生效
92、合同担保方法中，既能够用当事人我们的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是。
A、保证
B、定金
C、留置
D、质押
93、发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（ ）天后向发包人发出预付公告。
A、5
B、7
C、14
D、28
94、某施工合同经法院确认无效后，应觉得该合同从日起无效。
A、订立施工合同
B、开始施工
C、确认无效
D、下达停工令
95、承包商施工中遇见图纸未标明的地下障碍物致使施工本钱增加，为此提出13万元的索赔需要。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商本钱的增加额应为10万元。前期施工中曾遇见过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工本钱比工程量清单中的该项价格节省了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为万元。
A、8来源：学易网
B、10
C、11
D、13
96、依据《合同法》的规定，既具备对合同未违约方给予补偿，又具备对违约方实行制裁双重性质的是。
A、罚金
B、赔偿金
C、利息
D、违约金
97、某小型工程的承发包双方没订立书面施工合同。在施工任务完成后，因为发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定。
A、合同事实成立
B、合同不成立
C、口头协议无效
D、口头协议有效
98、某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的是要约。
A、招标公告
B、招标文件
C、投标文件
D、补遗公告
99、施工过程中，因为甲承包商的分包商施工延误，致使乙承包商不可以按进度计划施工，导致成本增加和工期延误，乙承包商应向提出索赔意向公告。
A、发包人来源：学易网
B、工程师
C、甲承包商
D、甲承包商的分包商
100、在投标文件的价格报表中，假如出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不同时，应当。
A、以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B、以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
3、多项选择题
1、在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（ ）。
A、以计日工费计算
B、以机械台班费计算
C、按设施折旧费计算
D、按设施出租费计算
E、以人工单价为准
2、使用评标价法评标时，应当遵循的原则包含。
A、以评标价低的标书为优
B、以投标价格低的标书为优
C、技术建议带来的实质经济效益，按预定的办法折算后，增加投标价
D、中标后按投标价格签订合同价
E、中标后按评标价格签订合同价
3、材料采购合同履行过程中，交货数目与实质收到数目不符，其缘由可能是。
A、供货方的责任
B、运输部门责任
C、运输过程的合理损耗
D、数目验收办法
E、用保管不善
4、工程建设监理合同示范本本规定，建设监理单位服务的内容包含。
A、正常的监理工作
B、附属工作
C、附加工作
D、额外工作
E、业主需要的工作
5、工程师对不可抗力风险的辨别和防范内容有（ ）。
A、辨别可能发生不可抗力的原因
B、督促当事人转移不可抗力风险
C、督促承包人采取有效防范措
D、审核不可抗力对承包商导致的损失
E、发生不可抗力采取的有效方法
6、委托监理合同终止的条件包含。
A、监理人向委托人办理完竣工验收手续
B、承包人和委托人已签订工程保修书
C、监理人收到监理酬金尾款
D、委托人给承包人结算工程款
E、委托人向承包人退还履约保证金
7、代理人在授权范围内是不是独立地向第三人进行意思表示，是代理与相不同之处。
A、行纪来源：学易网
B、介绍
C、传达
D、居间
E、监理
8、证明合同的真实性、合法性的机关是
A、人民法院
B、仲裁机构
C、公证机关
D、工商行政管理部门
9、有资格代理招标的机构应满足的条件包含
A、需要是法人组织
B、不能与行政机关有隶属关系
C、有从事招标代理义务的场合
D、有编制招标文件的能力
E、有我们的评标专家库
10、FIDIC条件中的“成本”，包含
A、管理费
B、收益
C、利息
D、合理分摊的其他成本
11、正常监理工作的酬金，由构成。
A、直接本钱
B、间接本钱
C、收益和税金
D、监理职员薪资
E、业务人员培训费
12、根据《担保法》，不可以作为施工合同的保证人。
A、建筑协会
B、担保公司
C、建筑大学
D、施工企业
E、建设银行
13、索赔按目的划分包含。
A、综合索赔来源：学易网
B、单项索赔
C、工期索赔
D、合同内索赔
E、成本索赔
14、下列是采购方违约责任的状况有（ ）。
A、拒绝提首要条件货
B、中途退货
C、不按期自提商品
D、拒绝接收有水平问题的材料
E、逾期付款
15、是以下状况之一者，资格预审申请文件无效
A、未按期送达的资格预审申请文件
B、未经法定代表人或其授权的代理人签字
C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
D、内容不真实的资格预审申请文件
16、依据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发。
A、期中付款证书
B、终报表
C、竣工结算证书
D、结清单
E、终支付证书
17、按索赔目的分类，索赔可分为（ ）。
A、工期索赔
B、成本索赔
C、工程加速索赔
D、合同被迫终止的索赔
E、工程变更索赔
18、下列可以致使委托代理关系终止的是（ ）。
A、被代理人获得或恢复民事行为能力
B、代理期限届满或代理事情完成
C、被代理人取消委托或代理人辞去委托
D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E、作为代理人或被代理人的法人终止
19、经济合同的担保形式主要有
A、定金
B、保证金
C、抵押
D、留置权
E、保险
F、预付款
20、评标的条件是
A、投标单位技术力量强
B、标价合理、工期适合
C、有较好的信誉
D、有保障水平和安全手段、有保修期内进行保修的手段
E、主要工种有施工策略、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F、想让利
21、监理单位的义务包含。
A、选择承担工程项目建设的推行单位
B、与承包商签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不能泄露与本工程有关的保密资料
E、不能参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
22、合同无效的法律后果有（ ）。
A、返还财产
B、赔偿损失
C、追缴财产收归国有
D、折价处置
E、追究刑事责任
23、是招标文件主要内容的是
A、设计文件
B、工程量清单
C、施工策略
D、投标书的编制需要
E、使用的主要施工机械
24、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为。来源：学易网
A、工程加速索赔
B、工程变更索赔
C、合同中明示的索赔
D、合同中默示的索赔
E、合同外的索赔
25、勘察合同示范本本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包含（ ）。
A、岩土工程勘察
B、水文地质勘察
C、变更及工程费的调整
D、材料设施的提供
E、工程测量
26、材料采购合同履行过程中，交货数目与实质收到数目不符，其缘由可能是。
A、供货方的责任
B、运输部门责任
C、运输过程的合理损耗
D、数目验收办法
E、用保管不善
27、要约邀请的主要形式有
A、产品价目表
B、招标公告
C、投标书
D、广告
28、《施工合同》规定，是发包人的工作。
A、使施工现场拥有施工条件
B、提供施工现场的工程地质资料
C、提供施工进度计划
D、提供工程师办公用房
E、开通施工现场与城乡公共道路的通道
29、《合同法》规定的合同履行原则包含。
A、全方位履行原则
B、实质履行原则
C、适合履行原则
D、需要履行原则
E、诚实信用原则
30、建设工程物资采购合同的当事人可以是。
A、发包人
B、承包人
C、供货人
D、提供商
E、经纪人
31、有关变更的说法，正确的是（ ）。
A、工程变更分为设计变更和其他变更两类
B、工程中常发生的变更是设计变更
C、其他变更仅指工程水平标准变更
D、承包人不可需要设计变更
E、只有发包人才能提出设计变更
32、合同法律关系包含（ ）。
A、合同法律关系主体
B、合同法律关系客体
C、合同法律关系权利
D、合同法律关系内容
E、合同法律关系义务
33、《建设工程施工合同文本》由组成。
A、协议书
B、中标公告书
C、通用条约
D、工程量清单专用条约
34、工程师对索赔报告中需要顺延工期的，审察时应注意。
A、分清工期拖延的责任
B、延误工作是不是坐落于重点线路上
C、工程师无权压缩合同工期
D、工期索赔计算的合理性和正确性
E、一同延误时各方的责任
35、根据施工合同示范本本规定，当发包人提供材料设施时，。
A、发包人应在材料到货前24小时书面公告承包人，由双方一同清点
B、清点后承包人承担材料水平和保管责任
C、材料保管费应由发包人承担
D、材料用前由承包人承担检验试验工作及成本
E、材料检验通过后不解除发包人提供材料存在的水平缺点责任
36、下列关于监理招标的特征，说法正确的是（ ）。
A、招标宗旨是对监理单位能力的选择
B、价格占主要地位
C、价格占次要地位
D、邀请的投标人较多
E、邀请的投标人较少
37、下列关于供货方不可以按期交货的说法中，正确的是（ ）。
A、供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失
B、供货方提前交货，采购方可拒绝提首要条件货
C、采购方可因供货方逾期交货而解除合同
D、采购方因供货方提前交货而应提前付款
E、逾期交货承担违约责任
38、对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包含（ ）文件。
A、监理委托函或中标函
B、建设工程委托监理合同标准条件
C、建设工程委托监理合同专用条件
D、在推行过程中双方一同签署的补充和修正文件
E、双方来往的信件和书面文件
39、“债务人向第三人履行债务”的特征是（ ）。
A、不改变当事人之间的权利义务关系
B、债务人不能拒绝第三人的请求履行
C、改变当事人之间的权利义务关系
D、第三人无追究他们违约责任的权利
E、第三人不能向债务人请求履行
40、在下列财产中，不可以质押。
A、工程
B、汇票
C、邮票
D、地产专利权中的财产权
1、判断题答案
1：B 2：B 3：B 4：B 5：A 6：A 7：A 8：B 9：A 10：A
11：B 12：A 13：A 14：B 15：A 16：A 17：B 18：A 19：B 20：B
2、单项选择题答案
1：C 2：D 3：B 4：A 5：A 6：B 7：A 8：B 9：C 10：D
11：C 12：D 13：D 14：C 15：B 16：C 17：B 18：D 19：D 20：A
21：C 22：C 23：B 24：C 25：C 26：C 27：D 28：D 29：C 30：C
31：C 32：D 33：C 34：C 35：A 36：C 37：D 38：D 39：B 40：A
41：B 42：A 43：A 44：D 45：D 46：A 47：A 48：A 49：D 50：B
51：B 52：B 53：A 54：D 55：C 56：C 57：C 58：C 59：C 60：C
61：C 62：D 63：C 64：D 65：B 66：A 67：B 68：B 69：C 70：B
71：A 72：C 73：D 74：C 75：D 76：B 77：B 78：C 79：A 80：B
81：B 82：D 83：B 84：B 85：A 86：C 87：D 88：D 89：C 90：B
91：B 92：D 93：A 94：A 95：A 96：D 97：A 98：C 99：B 100：D
3、多项选择题答案
1：C、D 2：A、D 3：A、B、C 4：A、C、D
5：A、B、C、E 6：A、B、C 7：B、C、D 8：C、D
9：B、C、D、E 10：A、D 11：A、B、C 12：A、C
13：C、E 14：B、C、E 15：A、B、C、D 16：A、C、E
17：A、B 18：A、B、C、D、E 19：A、B、C、D 20：B、C、D、E
21：C、D、E 22：A、B、C 23：A、B、D 24：C、D
25：A、B、E 26：A、B、C 27：A、B、D 28：A、B、E
29：A、E 30：A、B、C、D 31：A、B 32：A、B、D
33：A、C 34：A、B、C、D 35：A、C、E 36：A、C、E
37：A、B、C、E 38：A、B、C、D 39：A、B、D 40：A、D
